您当前的位置:首页>租赁合同

机械费租赁合同(实用13篇)

时间:2021-09-02 08:38:58

机械费租赁合同 第1篇

出租方(甲方): 合同编号:

承租方(乙方): 施工地点:

根据《_合同法》,按照平等互利、自愿的原则,经双方协商一致,签订本合同。

一、租赁期限:自 年 月 日至设备撤离工地,乙方因工程施工需要,承租甲方以下设备,设备状况完好。

二、付款方式:

乙方向甲方交纳首付款 元后,办理提货手续,自租日起每月向甲方交纳月租金后方可继续使用,否则甲方有权停机等款或终止合同,由次此产生的租金、运费及其它损失均由乙方承担。

三、权利与义务

1、乙方按期收取租金,乙方应及时按约定支付,到期后不愿支付,视为乙方违约。机械设备租赁合同2、乙方应正确、合理地使用机械设备、承担设备燃油,并承担劣质燃油造成的损失。

3、乙方对机械设备有监督使用权,但不得干涉乙方在符合合同约定或国家规定情况下正常使用,不得非法开采,否则乙方承担一切后果。

4、在租赁期内,乙方未经甲方同意,不得将设备转让,抵押或在设备上增、拆任何零件,否则甲方有权要求恢复原状,无法恢复的,乙方应赔偿损失。

5、在租赁期间,乙方应妥善保管机械设备,并承担安全生产事故责任和经济损失。

6、合同终止时,甲方有权及时收回设备,乙方应保证甲方安全撤回设备,如不能保证,乙方应支付租金,承担设备缺损。

7、翻斗车在工地的生活费,四台车共计叁仟元(包括挖掘机2名驾驶员),其中床板、行李、帐篷及锅灶由甲方解决。

8、甲方车辆必须听从乙方现场指挥人员的安排,如不听从指挥或不按时上下班等,由乙方第一次警告,第二次起每次罚款贰佰元整。若屡次不改,乙方有权将车辆开除。若在现场发生打架斗殴处罚伍仟元。

9、进场前先支付每台车辆租金壹万贰千元整,每辆车每月租金为叁万两仟元整。伙食费共计叁仟元。

四、运输方式及费用负担

运输方式:乙方负责设备进场运输,若使用不足 个月,乙方负担往返双程运费。否则甲方承担出场运费。单程运费 元,乙方押返运费 元。

五、维修费用

机械设备出现故障,乙方应配合维修,配件费由甲方承担,管理及指挥不当造成的修理费用(包括配件)均由乙方承担。

六、1、机手责任:每台设备配机手 人,听从指挥,服从管理,遵守工地各项制度,未经甲方同意,机手不得在工地借款。

2、机手只负责正确操作与保养设备,不承担工程技术责任。

七、违约责任:甲、乙双方任何一方不履行合同第三款规定的义务均构成违约,违约应向另一方支付合同总价15%的违约金,造成损失的应赔偿损失。

八、合同的解除与终止

1、任何一方违约,另一方可提出解除合同。 2、《合同法》中规定的解除条件出现。

3、合同期满,甲、乙双方履行各自义务,合同终止。

九、纠纷,争议的解决:在合同执行过程中出现纠纷、争议,甲、乙双方可协商和解;申请仲裁和向人民法院提起诉讼应在甲方所在地进行。

十、结算方式:

1、设备故障每台每月累计超过叁天扣除故障设备超出部分相应台班费,甲方不再承担其他方面的费用。每天工作 小时,若使用不足,照常计算。超出部分按加班费计算,每小时 元,机械维修时间为每月 天,超出三天按月租金的计算扣除。

2、非因设备故障造成的停机,乙方应照常支付租金,合同规定中由甲方承担而乙方代付的费用,从租金中扣对。

十一、其它约定:

本合同一式两份,当事人各执一份,未经事宜双方协商解决,执行中的补充规定作为合同副本,与本合同具有同样的法律效力、

甲方:

地址:

代表人:

身份证号:

电话: 乙方: 地址: 代表人: 身份证号:电话:

机械费租赁合同 第2篇

出租方(甲方):

承租人(乙方):

根据《_合同法》,双方经协商一致,就向甲方租赁下列设备达成协议:

一、租赁设备概述

设备名称:数量(套):1套租赁金额:

36000元/月(每月不超过240小时,按每小时360元小时计算)

二、设备所有权:

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租人,承租人仅在租赁期内享有租赁设备和机械的使用权,无权转租设备。承租方不得以任何理由抵押设备,否则一切后果由承租方承担。

三、甲方的基本职责:

1、提供良好的技术设备。

2.设备进入乙方施工现场后,甲方操作人员应服从乙方施工管理人员的调度和指挥,遵守乙方的施工现场规章制度。

3.甲方机器操作人员应按照设备操作规程进行施工。

四、乙方的基本职责:

1.乙方负责施工现场设备的保管,确保设备和人员的安全。如因乙方原因造成设备损坏或丢失,乙方应负责赔偿。

2.乙方不得强迫甲方操作人员违章操作或超负荷工作。

3.乙方应在交货地点对租赁的机械设备进行验收,同时将签字盖章的机械租赁收据交给甲方

4.乙方应对进入施工现场的甲方操作人员进行安全培训。

五、结算方式及相关事宜

1.租赁期限:租金从____________________________________________________________________________如乙方提前使用,租金自使用之日起计算。租赁期满后,乙方应将设备完好移交给甲方,并办理退出手续。乙方继续租赁的,需签订续租合同。续租不足一个月的,租赁费按实际天数计算。

2.每月因故障造成的设备停机累计超过3天(维修期间12小时相当于一天)。超过3天的,超过的.天数不计算租赁费。

六、争端的解决:

与本合同有关的所有争议应由双方根据《_合同法》及其他相关法律友好解决。协商不成的,提交甲方所在地仲裁委员会按照相关仲裁程序进行仲裁。胜诉方的仲裁费和律师费由败诉方承担。

七、本合同一式两份,双方各执一份。自双方签字盖章(合同盖章)之日起生效。

八、本合同未加盖甲方合同章的,视为无效合同。

甲方(公章):_______ 乙方(公章):________

法定代表人(签名):____________________ 法定代表人(签名):____________________

时间:_________年_________月_________日 时间:_________年_________月_________日

机械费租赁合同 第3篇

出租方(甲方):

承租方(乙方):

根据《_合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:

一、设备的使用地点及工程情况:

二、租赁设备概况:

三、设备的所有权:

本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。

四、甲方的基本责任:机械设备租赁合同1、提供技术型良好的设备;

2、设备进入乙方施工现场后,甲方操作手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度;

3、甲方操作手应该按设备操作规程施工。

五、乙方的基本职责:

1、为甲方操作手提供食宿;

2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿;

3、乙方不得强迫甲方操作手违章作业或超负荷工作;

4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方;

5、乙方对甲方进入施工现场的操作手要进行安全培训。

六、结算方式及相关事宜:

1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一年时,租赁费按实际天数计算。

2、结算方式:设备租赁费按年计算,每半年支付50%,合计 元,满一年后支付余款50%,合计 元。乙方在甲方确认设备后向甲方支付50%租金,合计 元,并且反程运

费押金 元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满后办理租退手续时返还乙方。如到期未付租金余款,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按年结算。如使用不足一个年或超过一个年以上,按整折合为天结算 元/天。

3、运费的承担:设备的进出场及设备安装费用由乙方承担,租赁期满,乙方需把设备运回租赁前交付场地,运费由乙方承担。

4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和操作手加班费。

5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。

6、设备维修:在租赁期间使用过程中,机械所用的燃油、机油、防冻液、日常保养及维修等费用均由乙方承担。

7、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。

八、争议的解决:

有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《_合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承

九、附则

1、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。

2、本合同未尽事宜,均按照《民法通则》、《合同法》等相关法律处理。

3、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。

机械费租赁合同 第4篇

出租方:重庆市涪陵区腾骥建设工程有限公司 (下称甲方) 承租方: (下称乙方) 经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下租赁协议,甲方出租下列设备,乙方承担下列费用。双方共同遵守本合同条款。

一、工程名称:

二、工程地址:

三、标的:

四、超高部分

超高部分、运输、安装费如由乙方负责,租金按13元/天/节计算,如由甲方负责,运输、安装费等按15元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。

五、租用时间:从20xx年 月 日起至20xx年 月 日止。乙方需提前归还或延期使用,必须提前十五日书面通知甲方,否则造成损失由乙方承担。

六、结构质量:甲方对所提供的设备结构质量负责,若因结构质量问题造成的损失由甲方承担。但因操作不当造成损失由乙方承担。

七、操作工、指挥工:由乙方安排,费用由乙方承担,由乙方进行现场管理。但必须持证上岗,并严格按照操作规程作业,坚持“十不吊”原则作好交接班记录。

八、保养:由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓,对需润滑部分定期加油,经常不定期检查。有安全隐患立即通知甲方处理。特别是钢丝绳一定要按报废标准执行。

九、检查:甲方安装完后调好安全装臵,交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整安全装臵,否则造成一切损失由乙方承担。即使还未造成损失,甲方检查到有随意调整安全装臵行为每次罚款20xx元,若乙方不交罚款,甲方有权停机处理,租金照收,造成停机损失乙方自行承担。若安全装臵经过一段时间使用后确有问题,通知甲方解决。

十、责任:

1、乙方负责维修。

2、维修费用:单个配件及材料费一次在500元以内(含500元)由乙方负责;500元以上由甲方承担。甲方指派维修人员一名配合,其人工工资由乙方承担;中途钢丝绳磨损需要更换时,由乙方负责。

十一、赔偿:设备租用期间到出场为止,设备及主要部件因乙方原因损坏或丢失,乙方按原值100%赔偿。

十二、结算:合同签订,甲方把基础图和地盘运到乙方现场后,乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕,甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次,到乙方书面报停为止。(但乙方必须保证电源、拆出道路畅通,付清所有款项。否则甲方不予以拆出设备,且租金照收) 。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。若乙方拖欠租金,甲方有权停机,且租金照收,同时按欠租额的2%(月息)收取利息。

十三、乙方在租赁期间对设备只有使用权,设备产权为甲方所有,乙方不得转让、抵押,且转让抵押无效。

十四、其他:

1、此租金不含税金,若含税金由乙方负责。

2、因乙方的相关报建手续不齐,导致甲方无法完善塔机安装前的报批手续的情况下,被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。

3、进出场由甲方负责安装,拆卸,乙方支付15000元(壹万伍仟元)进出费,进出安装时,乙方首先支付10000元(壹万元)的安装费;出场时另外支付5000元的拆卸费用。

4、春节扣除10天租金。

十五、违约裁决:双方协商解决,若协商不成,由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后,若违约方以物抵债,物值按无底价拍卖方式确认)。

十六、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方盖章签字生效,租赁期满,结清一切手续后合同自行作废。

出租单位:重庆市涪陵区腾骥 租用单位:

建设工程有限公司

法 人: 法 人:

代 表: 代 表:

电 话: 电 话:

签约时间: 年 月 日

机械费租赁合同 第5篇

出租方:________________(甲方)签订地点________

承租方:________________(乙方)签订时间________

根据《_合同法》有关规定,按照平等互利的原则,为明确甲乙双方的权利义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、装卸机械的名称型号、车牌号、发动机号、设备编号,数量,质量:

________________________________。

二、用途及作业地点:

1、乙方租用的装卸机械只限于在商定的铁路装卸作业范围内进行装卸作业,租赁期间的行车安全、操作安全、人身安全、作业前后附属作业均由乙方负责。

2、装卸作业地点为_______车站_______________________。乙方应按铁路规定装卸作业时间完成铁路装卸作业任务。

三、租赁期限:

自_______年_____月_____日起至_______年___月___日止。

四、租金及清算方式:

1根据铁路实行“统一费率、统一收费、统一清算”的规定,乙方的装卸费通过甲方清算。

2、甲方机械设备的租金按每月乙方装卸费的_____%收取,装卸费的______%由甲方按月通过银行在次月的25日前汇入乙方提供的'银行账户(不计利息)。

五、租赁机械的保管与维修:

1、乙方所租机械要妥善使用保管。租赁机械返还时,双方检查验收,如因乙方保管使用不善,造成租赁机械损坏、丢失的,乙方要按实际损失向甲方偿付赔偿金。

2、租赁期间租赁机械的日常维修保养、大、中修及费用由乙方承担。

3、甲方负责租赁期间租赁机械(特种设备)的年度检验工作,费用由乙方承担。

六、甲乙双方的权利和义务

1、因铁路局或甲方装卸车需要以及其它原因(抢险救灾)需要时,甲方对乙方租用的装卸机械有调配权。

2、乙方的装卸工作人员的日常管理、安全、培训、考核由乙方负责,装卸搬运工作和租赁机械的使用管理受甲方监督、检查和指导。对乙方在装卸作业过程中违反铁路安全管理规定的行为,甲方有权按双方签定的《装卸搬运协议》约定对乙方按违约进行处理。

甲方:____(盖章)

法定代表人签名:____

____年____月____ 日

乙方:____(盖章)

____年____月____日

机械费租赁合同 第6篇

甲方:________________

乙方:________________

因乙方建筑工程施工需要,由甲方出租__台塔式起重机给乙方____项目工地施工

使用。为明确双方的权利和义务,根据《_民法典》等法律法规的规定,经甲、乙双方友好协商一致,现就租赁期内的有关事宜订立如下合同条款,双方共同遵守:________________

一、租赁设备的基本情况如下表:________________

二、租期、租赁费标准:________________

三、租期计算方法:________________

(1)租期暂定为______月,从甲方塔机主机到场之日起至乙方书面通知甲方拆除之日止。乙方签发的设备拆除(停用)通知书须经甲方代表人签收或加盖公章有效。设备连续使用期限超过_____月,按实际使用天数(______月租金÷30天___实际使用天数)计算。

(2)塔机安装调试完毕,甲、乙双方配合进行自检,自检合格,甲、乙双方在自检报告上签字、盖章。同时,甲方将塔机交给乙方工地使用,乙方在塔机使用确认书上签字、盖章。乙方未签塔机使用确认书,不得使用塔机。

(3)从签自检报告、塔机使用确认书之日起____________个工作日内,为办理塔机申报检测、使用备案登记正常工作日。在此期间,乙方可正常使用塔机,甲方按本条第一款之约定,计算租期,收取租金。在办理备案手续期间如有关单位检查,协调由甲方负责。

(4)乙方通知塔机主机进场后,因乙方原因导致塔机不能及时安装,或者塔机安装调试合格,乙方暂时不使用塔机,乙方同意从甲方塔机主机进场之______日起第三天为租期计算起始______日,甲方开始计算租期,收取租金。

四、租赁费结算及支付方式:

(1)本合同第二条约定的塔机进退场费、______月租金标准均为不含税价,采用人民币结算支付。

(2)进退场费支付:甲方设备进场申报完后,乙方一次付清甲方设备进退场费________元整。

(3)合同签订后,甲方设备到场后乙方支付预付______月租费整(¥___________元)。

(4)______月租金按先交付租金,后使用设备的原则,采取预付方式支付租金。即塔机进场之______日起(以甲、乙双方签字的塔机使用确认书______日期为准),使用满______月支付下______月租金,以此类推,至租期结束,租金结清止。

(5)塔机进退场费:________________乙方凭甲方开出的租赁收据付款。______月租金从起租之______日始每足一个______月乙方必须在5个工作______日内将租金划拨到甲方账户里,如超时未付款将停止使用塔机。付款方式:乙方可采用电汇、转帐支票方式支付给甲方。未经甲方书面委托,乙方不得支付现金(含司机借款)。

五、租赁时间

乙方要求塔机进场,应提前十五天书面通知甲方。甲方接到乙方塔机进场通知后,应按乙方通知的塔机进场______日期要求,将塔机备好,运送到乙方安装使用工地,做好安装准备工作,并及时组织安装。

六、甲、乙双方的责任:

1、甲方的责任:

(1)负责塔机进场、退场的运输及费用,负责进场后的安装、顶升加节、拆卸工作。

(2)塔机安装、拆卸前,应编制安装、拆卸方案,送乙方公司审批。负责塔机检测资料的收集、整理、报送,做到塔机检测一次合格,并及时将特种设备检测部门的检测合格报告送交乙方。

(3)负责租期内塔机的维修、保养、配件供应及费用。

(4)负责配备持操作证或上岗证的塔机操作司机两名,并支付司机人员工资;塔机司机每人每天上班工作时间为8小时,如超过8小时以外工地需要司机加班的,司机应服从工地安排,上机加班。

(5)负责提供塔机预埋的地脚螺栓(固定支腿)、附墙架及附着预埋件,并按乙方通知预埋______日期要求送到工地,配合乙方处理塔机基础及附着预埋。

(6)塔机司机必须严格按照塔机安全操作规程操作塔机,制定塔机安全生产责任制,认真填写塔机维修、保养及运行检查记录,送乙方现场机械管理人员确认签字。

(7)负责承担因塔机本身质量缺陷或操作不当造成的事故责任及经济损失。

2、乙方的责任:

(1)甲方人员在安装、顶升加节、拆卸塔吊时,乙方必须保证塔吊周围20米内不允许任何人员走动,否则出现任何工伤事故,由乙方承担全部责任。

(2)负责塔机进场、退场时道路障碍清理,确保运输板车(12米~18米)进、出道路畅通;确保25吨汽车吊能正常安拆,如因工地原因25吨汽车吊不能达到安拆要求,多出部分的吊车费用由乙方承担。

(3)负责根据塔机生产厂方提供的图纸,做好该台塔机基础并承担其费用。

(4)负责提供塔机申报检测的相关资料,如基础隐避工程资料、工程概况、塔机使用备案表、工地塔机施工平面布臵图、塔机安装验收表等,并协助甲方报装报检。因提供资料不及时,导致不能及时申报检测,其责任由乙方承担。

(5)负责配备塔机吊钩以下的吊具并承担其费用。

(6)每台塔机乙方自行足额配备(至少两名)指挥人员,负责行政及劳动用工管理,并承担支付工资及福利费用。

(7)如塔吊需顶升加节、安装附墙,需至少提前5天电话与甲方办公室相关负责人取得电话联系,便于甲方合理安排工作。

(8)负责支付塔机司机工作时间每人每天超过8小时以外加班时间的加班补贴,加班补贴标准按乙方工地标准支付。负责对甲方派到工地工作的塔机司机的现场教育、管理。司机人员应服从乙方工地现场管理,严格遵守乙方的各项规章制度。对不服从管理,不遵守劳动纪律的塔机司机,乙方有权通知甲方予以更换。

(9)在塔机升高加节安装附着时,负责提供电焊机、氧气、乙炔等物资,供甲方施工作业使用。同时,派4名员工配合甲方(限地面)施工作业。在塔机使用过程中,负责提供符合塔机运行要求的专用电源,并送到塔机下部(5米以内)专用电箱内。负责提供塔机司机与指挥相互联系的对讲机两对,乙方提供的对讲机应保证通话效果良好,若在使用过程中出现故障(除司机人为损坏外),应负责调换和维修。

(10)负责提供甲方派到工地现场工作的司机人员在工地工作期间的食宿及生活用水、电。

(11)负责承担因基础制作不合格和指挥不当造成的安全事故责任及经济损失。

(12)负责搭建附着安装平台和提供塔机附着拉杆并承担其费用。

(13)乙方负责做好工地塔机维修、保养,运转情况的确认工作,乙方工地现场管理塔机的施工人员必须每天在塔机维修、保养、运行记录上签字确认。

(14)乙方负责设备进场______日起至设备退场______日止甲方设备及部件、配件在乙方工地施工现场的看护责任,塔机进场后须填写一份塔机设备及配件交接清单,并由双方签字确认。甲方如需调动设备及配件时,应由甲方指定人员持加盖公章的物资调动申请单,乙方登记确认后方可放行。如未按此程序或因乙方工地现场管理不善等原因,造成设备部件、配件被盗丢失,乙方应按所丢失部件、配件当时的市场价格照价赔偿。

(15)塔吊安装调试完毕,乙方人员不得随意调节各个限位器,或指使塔吊司机进行调节。由此造成的'一切损失由乙方承担。

(16)除指定的塔吊操作员外,任何人不得上塔吊或操作塔吊。因此造成的一切人身和财产损失全部由乙方承担。

七、违约责任:

(1)甲方设备未按乙方书面通知______日期进场,每延期一天,甲方向乙方支付该塔机延期进场违约金,违约金按(______月租金÷30天__实际延期天数)计算。

(2)单台塔机故障停机时间每月累计不得超过48小时,如超过48小时,其超出部分时间甲方同意乙方每天(24小时折算为1天)扣款(因不可抗力因素导致的停机时间除外),扣款额按[______月租金÷30天__(故障实际停机天数-2天)]计算。

(3)租期结束,因乙方工程场地障碍(含地面、空中),不具备塔机拆卸条件造成延期拆塔,延期期间租期从书面通知停用之______日起连续计算至工地现场具备塔机拆卸条件,塔机拆卸退场______日止。

(4)乙方不按期支付租金,每延期一天,乙方向甲方支付______日租金等额的违约金,违约金额按(______月租金÷30天__实际延期天数)计算:同时,超过合同约定支付时间____天时,甲方有权停止塔机使用,停机期间租期租金照计照收,由此造成的一切损失乙方自行承担。

(5)如乙方未按时支付租金,甲方有权拒绝乙方附墙、顶升加节、更换钢丝绳等一切售后服务,由此造成的一切损失由乙方自行承担。

(6)乙方工程完工拆塔之______日,必须付清全部塔机租赁费。若乙方延期支付租赁费,每天按拖欠租赁费总额的千分之五向甲方支付违约金。

八、设备使用

为了保证乙方工程按时使用塔机和甲方设备的合理利用,从本合同签订之______日起,甲方保留塔机时间为一个______月,塔机安装进场______日期超过一个______月,甲方不保证按本合同约定的塔机品牌、型号提供塔机。

九、设备所有权属甲方,乙方在按期支付租赁费的前提下,拥有设备使用权;任何情况下,乙方无权对设备进行抵押、转让或转租。

十、合同签订时,甲方、乙方均要提供企业法人营业执照正本复印件并加盖公章作为本合同的附件。

十一、本合同在执行过程中发生纠纷,双方协商解决;协商不能达成一致时,任何一方均可申请武汉仲裁委员会仲裁。

十二、本合同未尽事宜经双方协商一致后,另立补充协议,与本合同具有同等法律效力。十三、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同壹式贰份,甲方、乙方各执壹份。

甲方:________________

乙方:________________

______年______月______日

机械费租赁合同 第7篇

甲方:

乙方:

甲乙双方根据《_劳动法》、《_合同法》和《_建筑法》及有关法律、法规规定,在遵循平等自愿、公平公正、协商一致、诚实信用的基础上,签订本合同。

1、工程内容:平洛河31#、33#桥桩基钻孔、混凝土浇筑及相关工作。

2、工程单价:直径桩基320元/m3,其中机械租赁费100元/m3,人工费220元/m3;直径桩基330元/m3,其中机械租赁费100元/m3,人工费230元/m3;直径桩基340元/m3,其中机械租赁费110元/m3,人工费230元/m3;此单价为综合单价,包括的内容:

①提供钻机、护筒、枕木及其它相关设备与机具等;

②负责混凝土浇筑及钻孔、混凝土浇筑过程中的相关工作;

③钢筋笼到场后由乙方派人配合吊装。

3、工程量: 以施工图中设计数量为结算依据。

4、甲方责任

、负责三通一平,负责提供灌桩混凝土。

、负责编制实施性施工组织设计、技术交底及管理和工程施工的质量监控检查、隐蔽工程检查签认及安全管理等工作。

、负责征地拆迁及协调外部关系,解决施工用电、用水、红土、机械设备由甲方承担费用。

、负责对乙方进行合同约定的工程量结算和支付,并按合同规定办理结算。

5、乙方负责

、乙方须配备能够满足甲方施工安全、质量、进度需要的劳务人员,并保证按时进场。施工过程中如甲方根据工程项目的进度需要要求乙方增加人员,乙方不能以任何借口推托,否则必须接受甲方的相应处罚或被清退出场。因甲方材料供应不及时、征地拆迁不到位造成乙方停工或窝工,甲方补助乙方钻机及人员误工费:累计600元/台/天。

、合同履行过程中乙方雇用的劳务人员不得随意更换。

、乙方劳务人员必须按照甲方技术交底进行作业,保证施工安全和工程质量。因乙方原因造成的安全、质量事故,乙方应负主要经济赔偿责任。

、施工中乙方人员发生的工伤、死亡及意外的人身安全事故,按项目部关于“施工人员人身意外伤害保险办法”处理。

、乙方劳务人员必须严格遵守执行甲方的各项规章和制度,接受甲方的领导、监督检查与指导。

、认真按甲方劳务培训计划参加相关的学习和培训,特殊工种必须持证上岗。

、乙方劳务人员应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的机具、工程材料和工程成品或半成品,如造成损失,应按价赔偿。

、乙方不得倒卖甲方供应的材料物资,如出现倒卖甲方供应的材料物资行为,甲方有权视情节轻重对乙方进行经济处罚、解除合同并移交地方公检法处理。

、乙方自行解决乙方劳务人员生产、生活的器具及交通等全部费用。

、施工过程中,乙方与当地发生的债权债务以及治安等问题,全部由乙方负责处理,并全部承担相应责任与费用。

6.劳务费结算与支付

结算。甲方对乙方的劳务费以计件的方式进行结算。甲方承担安全辅助材料,保险费,税金等劳务费用。

计件作业项目:以施工图中设计数量为结算依据,以监理工程师及甲方签字认可的完成的合格数量为准。

有下列情况之一者不予结算和支付。

未经监理工程师检查确认的计件量。

因乙方劳务工原因造成的质量不合格项目的数量。

支付:实行按月结算支付:

7、安全及文明施工管理

严禁录用未满十八周岁的未成年人员、非健康人员。

乙方必须按国家规定为劳务人员配备劳动保护用品、用具。

8、变更与解除:本合同生效后,甲乙双方均不得随意变更与解除,遇有下列情况之一的,允许变更和解除:

由于本合同所涉及的工程停建,使之无法履行。

因不可抗力使合同无法履行。

乙方劳务人员因劳动技能不符合要求或不服从甲方管理等因素导致不能完全履行合同,影响甲方工程项目安全、质量、工期的.,甲方有权变更或解除合同,乙方必须做好配合工作。

9、违约责任

甲方原因造成的质量问题而返工重做的,甲方按实际发生的数量乘以该项目的计件单价支付乙方劳务费。违约金

因乙方原因造成的质量问题由乙方负责返修,返修所需成本、人工费全部由乙方承担。

甲方违反劳动法律、法规和规章,损害乙方合法权益的,乙方及乙方劳务人员有权

合同一方故意或者过失违反合同,致使合同不能履行或者不能完全履行,并给另一方造成经济损失的,依规定或者约定承担赔偿责任。

10、争议的解决办法:在履约合同过程中,如发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;如协商不成,可通过以下方式进行解决。

、向(工程所在地)仲裁委员会提请仲裁;

、向(工程所在地)有管辖权的人民法院提起诉讼。

11、附则

本合同一式两份,甲、乙双方各一份。

本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字、盖章后生效,完成合同约定的工作任务、甲乙双方最终结算之日合同自行终止。

本合同未尽事宜,经双方协商后可签订补充合同。

甲方(盖章):__________________ 乙方:_________________________

代表人(签字):________________ 身份证号码:____________________

_________年________月_______日 _________年________月_______日

机械费租赁合同 第8篇

上诉人金坛市第三建筑安装工程有限公司(以下简称B公司)因与被上诉人北京A建筑机械设备租赁有限公司(以下简称A公司)、原审第三人北京C房地产开发有限公司(以下简称C公司)之间租赁合同纠纷一案,不服密云县人民法院(20xx)密民初字第438号民事判决,向本院提起上诉。本院于20xx年8月31日受理后,依法组成由法官孙田辉担任审判长,法官张岩、刘茵参加的合议庭,并于20xx年9月14日召集各方当事人公开开庭进行了审理,上诉人B公司的委托代理人蔡文伟、戴军华,被上诉人A公司的委托代理人郭春勇,第三人C公司的委托代理人王连忠到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

A公司一审起诉称:20xx年8月10日,B公司与A公司签订塔吊租赁合同,B公司租赁A公司GTZ40型塔吊1台,用于C花园24、25号楼施工。A公司塔吊于20xx年10月3日进场,B公司使用至今也未退还塔吊,至20xx年3月5日共发生塔吊租赁费190 元、进出场费13 000元,B公司仅支付12 000元,尚欠191 元。现工地已停工,塔吊仍未返还,租赁费也未支付,故A公司诉至法院,要求解除双方租赁合同,B公司返还A公司塔吊(登记编号为MY-T01151号,出厂编号182号),支付进场费及租赁费至20xx年3月5日,共计191 元(20xx年10月3日至20xx年11月28日租赁费25 386元,20xx年3月6日至20xx年3月5日共计365天,按日租赁费元计算,共计165 元),并负担本案诉讼费。

A公司向法院提交以下证据予以证明:租赁合同、20xx年11月28日结算单、开工证明、塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证。

B公司一审答辩称:C花园四标段工程确系B公司承建,但B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任,故该工程项下产生的义务应由付中荣与C公司承担;A公司出具的租赁合同原件公章不清楚,无法辨别是否为B公司所盖;A公司出具的结算单加盖金坛市第三建筑安装工程有限公司第九项目部(以下简称九项目部)章,B公司并无此下属部门,该结算单与B公司无关;工程是20xx年4月份就停工了,A公司起诉租赁费计算到20xx年3月5日也没有依据,故不同意A公司的诉讼请求。

B公司向法院提交以下证据予以证明:工程承包协议。

第三人C公司一审述称:C公司为工程开发商,与本案的租赁合同无关,作为第三人也不需承担任何责任。

第三人C公司向法院提交以下证据予以证明:承诺书。

经一审法院庭审质证,三方当事人对A公司提交的塔吊出厂编号、塔吊北京市起重机械登记编号、检验报告、检验合格证的真实性、关联性、合法性均无异议,法院予以确认。

三方当事人对以下涉及本案争议焦点的证据持有异议:

一、A公司提交的租赁合同原件及复印件、20xx年11月28日结算单、开工证明。A公司提交此系列证据目的是证明B公司与A公司具有租赁合同关系、合同约定的租赁费等内容、租赁合同履行及结算情况。B公司认为租赁合同原件所盖公章不清楚,无法辨认是B公司公章。B公司没有九项目部,工程包给了付中荣,毛洁林是付中荣下属,而张杰也不是B公司人员。故对上述证据不予认可;第三人C公司认为此系列证据均与第三人无关。法院认为,综合全案情况对上述证据的'真实性、关联性及合法性可以认定。

二、B公司提交的工程承包协议、第三人提交的承诺书。B公司提交工程承包协议目的是证明B公司已将该工程转包给付中荣,并由C公司提供担保,保证对付中荣承担连带责任。第三人提交的承诺书目的是证明工程承包协议已被否定。A公司认为此两份证据与A公司无关。法院认为,本案为租赁合同纠纷,对于涉案工程的承包等相关事项与本案无关,故法院对该两份证据不予采信。

一审法院根据上述认证查明:20xx年8月10日,A公司与B公司签订租赁合同,约定B公司租赁A公司塔吊,用于长城环岛南侧工地,机械进出场费13 000元,机械租赁费用实行包月制,30天为一个月,月租费13 600元,每月底结账一次等内容。合同上盖有B公司公章,并有毛洁林签字。后A公司塔吊(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)运到B公司工地。20xx年11月28日,B公司为A公司出具了结算单,结算单显示,20xx年10月3日至11月28日共计产生租赁费25 386元,结算单盖有九项目部章并有毛洁林签字。20xx年3月6日,九项目部张杰签字证明,塔吊于20xx年3月6日正式运行。20xx年5月31日,北京市建设机械与材料质量监督检验站出具检验报告,检验报告显示,工程名称为C花园四标段24、25号楼,样品统一编号为密 BT01151,样品产权单位为北京A建筑机械设备租赁有限公司。B公司已支付A公司租赁费12 000元。

另查,20xx年8月3日,C公司(发包人)与B公司(承包人)签订建设工程施工合同,由B公司承建C花园11至17号、22号、25号、30至32号、37至40号、46至49号共计22栋住宅楼。该工程于20xx年6月20日停工至今。现A公司塔吊仍在C花园工地处。

再查,(20xx)密民初字第7051号民事判决认定,B公司存在下属九项目部,且九项目部曾授权毛洁林为公司采购材料、主管负责购进材料,对外签证。此判决现已生效,B公司未提出上诉。

一审法院认为:A公司与B公司签订的租赁合同,是双方当事人的真实意思表示,该合同依法成立并生效,当事人双方均应依约履行合同义务。经B公司下属九项目部确认,20xx年共计发生租赁费25 386元,此款B公司应予给付,B公司对九项目部的存在表示异议,但并未举证证明,B公司同时提出应由付中荣与C公司承担责任,但因担保合同属内部约定,故对B公司此辩解意见,法院不予采信;B公司承认C花园四标段工程确系其承建,而经北京市建设机械与材料质量监督检验站出具的检验报告确认,A公司塔吊确实用于C花园四标段工地。20xx年3月6日,A公司塔吊又重新开始运行,至A公司主张的20xx年3月5日,A公司塔吊一直处于C花园工地。虽20xx年6月20日工地开始停工,但B公司并未向A公司发出停工通知,且塔吊继续在B公司工地处,A公司对塔吊不能行使所有权人权利。故B公司应承担20xx年3月6日至20xx年3月5日产生的租赁费(按日租赁费元计算)。另B公司尚欠A公司进场费13 000元,已付A公司租赁费12 000元。综上,B公司共计应给付A公司租赁费及进场费191 元,对A公司此项诉讼请求,法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。A公司主张解除双方之间的租赁合同,鉴于该工地仍处于停工状态,A公司合同目的无法继续实现,故对A公司的此项诉讼请求法院予以支持。租赁合同解除,A公司有权收回塔吊,鉴于该塔吊仍在C花园工地,而工程已停工,故第三人C公司负有向A公司返还塔吊的义务。据此,法院为保护当事人的合法权益,维护社会正常的经济秩序,依照《_合同法》第八条、第九十四条第(四)项、第九十七条、第二百二十六条之规定,判决:一、解除A公司与B公司于二OO七年八月十日签订的租赁合同;二、B公司于判决生效后十日内给付A公司租赁费及进场费一十九万一千八百五十一元四角五分; 三、第三人C公司于判决生效后十日内返还A公司塔吊一部(规格QTZ400、登记编号京MY-T01151号,出厂编号182号)。如未按判决指定的期间履行给付金钱义务的,应当依照《_民事诉讼法》第二百二十九条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

机械费租赁合同 第9篇

根据《经济合同法》及其租赁合同的有关规定,为明确甲、乙双方的权利义务关系,等制定本合同,以供遵守。

一、甲方同意将自有的坐落于的 套 房 厅的套房屋______平方米出租给乙方作为住宿场所。

二、合同签订时,乙方应一次性付给甲方押金______不计息,因甲方原因或不可抗拒的自然灾害等缘故而中止合同或合同期满不再续租时一次性无息退还。

三、甲方将上述套房交付给乙方使用后,乙方必须在开始计租之日起按月应付的租金按合同元宝的日期向甲方交纳。水电费等均由乙方自行承担。

四、租赁期限自________年______月______日至______年______月______日,合同计租之日为______年______月______日开始。租金每月为____________。

五、合同期间,乙方保证爱惜好套房内的一切屋子结构及其装修饰物,不任意破坏,造成破坏的愿意修复原状并费用由乙方自付。

六、乙方承认在交付使用本套房时,本套房完好无损。租赁期满也必须完整无损交付给甲方。租赁结束时,乙方如需续租,须提前壹个月与甲方协商,在同等条件下,乙方有优先承租权,租赁期满时,乙方 应及时退出家具、用品等,如未及时退出,则由甲方任意处理,乙方无异议。

七、租赁期间、安全问题由乙方完全自负并遵守楼纪楼规,不得影响邻里休息或在本租房内进行从事违法违纪或危害社会公德之事。

八、乙方不得擅自将房屋的全部或部分出借、转租、顶让或以其他变相方法交由他人使用。

九、违约责任:

①乙方未提前壹个月通知甲方擅自不租的,甲方有权没收其押金全部了,甲方示提前壹个月通知乙方擅自不租给乙方的,甲方除退还给乙方全部押金之外,另补偿乙方壹个月租金。

②乙方须依约交付租金,如有拖欠租金,则甲方可加收滞纳金。滞纳金从拖欠日起按日加收5,拖欠时间达_________以上的甲方提前解除合同,收回房屋,并有权追收乙方所欠租金及滞纳金。

③租赁期间,如一方确有特殊原因要求解除合同时,须提前壹个月通知对方,并由提出解除合同的一方应支付壹个月的租金作为违约偿金。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

机械费租赁合同 第10篇

出租方:_____(下称甲方)

承租方:_____(下称乙方)

经甲、乙双方友好协商,本着平等互利的原则,达成如下租赁协议,甲方出租下列设备,乙方承担下列费用。双方共同遵守本合同条款。

一、工程名称:_____

二、工程地址:_____

三、标的:_____

四、超高部分

超高部分、运输、安装费如由乙方负责,租金按_____元/天/节计算,如由甲方负责,运输、安装费等按_____元/天/节计算(1套附着租金按1个标节的租金计算)。

五、租用时间:从_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。乙方需提前归还或延期使用,必须提前十五日书面通知甲方,否则造成损失由乙方承担。

六、结构质量:甲方对所提供的设备结构质量负责,若因结构质量问题造成的损失由甲方承担。但因操作不当造成损失由乙方承担。

七、操作工、指挥工:由乙方安排,费用由乙方承担,由乙方进行现场管理。但必须持证上岗,并严格按照操作规程作业,坚持“十不吊”原则作好交接班记录。

八、保养:由乙方和操作工紧固设备标准节螺栓,对需润滑部分定期加油,经常不定期检查。有安全隐患立即通知甲方处理。特别是钢丝绳一定要按报废标准执行。

九、检查:甲方安装完后调好安全装臵,交给乙方。乙方和操作工、指挥工、等任何人员不能以任何理由调整安全装臵,否则造成一切损失由乙方承担。即使还未造成损失,甲方检查到有随意调整安全装臵行为每次罚款_____元,若乙方不交罚款,甲方有权停机处理,租金照收,造成停机损失乙方自行承担。若安全装臵经过一段时间使用后确有问题,通知甲方解决。

十、责任:

1、乙方负责维修。

2、维修费用:单个配件及材料费一次在_____元以内(含_____元)由乙方负责;_____元以上由甲方承担。甲方指派维修人员一名配合,其人工工资由乙方承担;中途钢丝绳磨损需要更换时,由乙方负责。

十一、赔偿:设备租用期间到出场为止,设备及主要部件因乙方原因损坏或丢失,乙方按原值_____%赔偿。

十二、结算:合同签订,甲方把基础图和地盘运到乙方现场后,乙方一次性付清进出场费及押金。设备安装调试完毕,甲、乙双方自检合格。双方签字之日起计算租金。租赁费用按季度结算支付一次,到乙方书面报停为止。(但乙方必须保证电源、拆出道路畅通,付清所有款项。否则甲方不予以拆出设备,且租金照收)。乙方不能因为停水、停电、停工、和节假日不计租金。若乙方拖欠租金,甲方有权停机,且租金照收,同时按欠租额的_____%(月息)收取利息。

十三、乙方在租赁期间对设备只有使用权,设备产权为甲方所有,乙方不得转让、抵押,且转让抵押无效。

十四、其他:

1、此租金不含税金,若含税金由乙方负责。

2、因乙方的相关报建手续不齐,导致甲方无法完善塔机安装前的'报批手续的情况下,被有关部门查处的责任及费用由乙方负责。

3、进出场由甲方负责安装,拆卸,乙方支付_____元(_____元)进出费,进出安装时,乙方首先支付_____元(_____元)的安装费;出场时另外支付_____元的拆卸费用。

4、春节扣除_____天租金。

十五、违约裁决:双方协商解决,若协商不成,由甲方所在人民法院裁决。(法院裁决后,若违约方以物抵债,物值按无底价拍卖方式确认)。

十六、本合同一式肆份,甲、乙双方各执贰份,具有同等法律效力,双方盖章签字生效,租赁期满,结清一切手续后合同自行作废。

出租单位:_____

租用单位:_____

法人:_____法人:_____

代表:_____代表:_____

电话:_____电话:_____

签约时间:_____年_____月_____日

机械费租赁合同 第11篇

承租方(甲方):

出租方(乙方):

经甲乙双方友好商定,关于乙方向甲方提供设备租赁服务事宜,依照《_合同法》有关规定,为明确双方的权利和义务,经双方友好协商签订本合同。

一、服务地点:

________

二、服务内容:

详见乙方提供的附件《项目及价格清单》。

三、服务方式:

乙方按照《项目及价格清单》提供器材安装、调试、使用及其它服务项目。

四、服务期限:

____年____月____日至____年____月____日。

五、合同价款:

本次租赁项目总造价为________元人民币(即人民币大写_______元整),如有增减设备或制作按实际发生额结算。

六、付款方式:

合同签字后甲方向乙方支付___%(合_______元人民币)的预付款项,服务结束后___日内甲方向乙方支付剩余款项。

七、甲方工作:

1、尽可能为乙方提供安装的便利条件:即施工、电力、时间、场地等,以保证正常施工;

2、按合同约定的'期限支付工程款项;

3、保证现场器材的安全。

八、乙方工作:

1、按照甲方要求提供所用器材的运输、安装、调试及使用。具体项目内容详见《项目及价格清单》(即附件)。

2、提供技术人员在现场进行协调及支持。

3、在指定时间内完成安装与拆卸。

九、维护方式:

1、乙方向甲方提供的器材,若因以下原因造成的器材损坏由甲方负责赔偿(或支付维修费),若损坏的器材已无法修复,甲方要按乙方购进此器材的价格全款向乙方赔偿。

(1) 甲方人员在非乙方人员授权情况下私自操作而导致的器材损坏。

(2) 设备因欠佳的环境而导致的故障,如过高的输入电压等。

十、违约责任:

1、乙方所提供的器材与《现场布置及所用设备项目及价格清单》不符或未达到本合同对设备、器材的质量要求,由乙方免费更换,如对甲方造成损失,乙方应负责赔偿。

2、如因客户原因,甲方须更改此次活动的时间、地点,须至少提前24小时通知乙方,如因甲方原因取消此次活动,甲方应向乙方支付总款项50%的经济补偿;如因不可抗力或非人为因素造成本次活动不能进行,甲乙双方均不承担责任,甲方须支付乙方已发生费用。

3、如因乙方原因,未能及时安装和调试清单所列器材,致使甲方活动未能正常进行,对甲方造成的损失,乙方应根据甲方的损失程度,支付相应的经济补偿。

十一、争议:

本合同履行双方发生争议时,应积极通过友好协商方式解决,协商不成,任何一方均可通过法律途径解决争议。

十二、其它条款:

1、本合同自双方签字之日起生效。

2、本合同未列事项,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式两份,双方各执一份。

甲 方:

_____年____月____日

乙 方:

_____年____月____日

机械费租赁合同 第12篇

出租方(甲方):贵州鑫驿源建筑设备有限公司

承租方(乙方):贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司

依据《_合同法》及有关法律规定,为明确出租方、承租方的权利和义务,遵循平等、公平和诚信原则,甲、乙双方经友好协商就建筑机械租赁事宜达成一致,签订本合同,以兹共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:时光俊园

2、工程地点:贵阳市高新区

3、工程类型:

民用建筑土建施工 □ 民用建筑钢结构施工 □ 工业厂房 □ 路桥建高 □ 其他

二、租赁设备及技术要求

1租赁设备表

三、租期与租金计算方法

1、根据乙方工程的具体情况,经双方协商,同意按以下方法计算租赁费;自设备进场安装完毕自检合格起算租金,至设备接到乙方报停通知拆除出场,按月计价。

2、设备租金及其他费用:

3、设备基本租期:自20xx年 月 日开始启用,最低保证半年;设备租期不足约定基本租期,租金总价款按基本租期计算,超过基本租赁期按实际天数计算租金。(日租金=月租金/30天)

4、设备进场日期:双方约定设备最迟进场启用时间为20xx年 月 日。若乙方在上述时间内未具务安装条件,所造成的设备租金损失将按双方约定的最迟进场启用日期起算租赁费。

5、租价内费用项类

1)月租费中包括但不限于以下费用:设备租赁费、易损失及零配件的购置和更换费用、折旧费、大修费、日常维修费。

2)进出场费包括但不限于以下费用:进出场运输费、安装拆除费、报检费、辅助起重设备租赁费、基础预埋件费用、顶升和附着安拆费。本费用不含税,进出场费用由乙方支付,甲方包干使用。

3)甲方为乙方租赁的设备安排操作司机,每台两人,指挥一人,按工地施工需求,增加人员增加工资,由乙方负责食宿,工资由乙方承担,支付方式:

■乙方委托甲方代收代付。 □乙方自支付。

操作司机工作时间由甲方安排;操作人员的现场指挥管理归甲方负责;

6、春节期间停工租金计算方式:停工时间按国家规定节假日计算,停工期间不收取租金。

7、设备报停退场:乙方需提前30天,向甲方发出书面的设备报停通知,以便甲方做好退场准备。

四、租赁款项的结算及支付

1、租金按月缴付。甲方在每月 5 日前向乙方出具结算单,乙方应在每月 10 日之前付清上月设备租赁费用;塔吊在启用后;两个月后开始支付第一个月租金、人工工资以后按月支付,在设备退场前结清所有费用,否则不拆除设备租金照算。

2、本合同付款方式电汇/转账,乙方可通过 □个人账户 □公司账户 转账付款至甲方指定账户:

开户名:

开户行:

账 号:

3、如乙方以现金方式支付租赁款,未经甲方出具书面授权委托书,非受托人到甲方领取租赁款时,乙方有权拒绝支付,且不承担任何违约责任。

4.合同定金 万元。合同签订当天,乙方即支付合同定金。乙方不支付定金的,甲方有权拒绝安排设备进场。

5。进出场费的支付:安装完毕两个月后, 在第一次支付租赁费用时一并支付进出场费380OO元。

■ 固定基础(螺栓预埋式) 口固定基础(固定底架式) 口标准节预理 口其它重要提示:如采用固定基础, 则根据设备使用说明书的要求, 其地基承载力须达到达2O0Kpa。乙方必须确保本项目设备基础位置的地基承载力,如果现有的地基承载力<2OOKpa,乙方必须对地基进行加固,以确保地基承载力达到设备说明书要求的承载力,否则任何因地基承载力不够,地基不均匀沉降等引起的所有后果均由乙方承担。

一.安装和拆除方式

■25吨汽车吊正常安拆 口正常安装、屋面吊拆除 口其他合同签定后,如果

1.安装前现场安装条件有所变化;

2.拆除前, 因为建筑结构、场地等原因;必须使用更大吨位的起重设备进行安拆, 则乙方同意追加因此造成的台班费差价。

1) 重要提示:(关于臂长): 甲方按照合同要求的臂长进行安装, 若乙方需要更改臂长,则应书面通知甲方,否则甲方有权拒绝。乙方调整臂长必须保证设备回转范围内没有障碍物,确保起重臂能自由周圈旋转,否则, 甲方有权拒绝,且不承担任何责任。

2) 重要提示:(关于附着):甲方提供标准的附着框,标准长度的拉杆, 必要时由乙方负责对附着位置进行结构加强。上述的附着道数是根据设备性能的常规布置,实际施工中受乙方进度及建筑结构特点的影响,附着的橱距可能会有所降低,即可能需要增加附着的道数。

对此,乙方同意追加支付甲方增加附着道数的费用, 具体费用由双方协商,采用签证方式确定.拉杆长度超过‘使用说明书>内所规定的标准长度,所增加的费用由乙方承担。

二.乙方需提供的条件包括

1.合同约定的各项资料的提供、基础的提供、测量仪器及人员的提供、拆除时可能需要的脚手架的搭设、设备的安装和附着顶升及拆除作业所需的场地、道路、作业面脚手平台及作业面的防护。

2.乙方负责对甲方以上作业所设定的警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。

3.乙方还需在施工现场为甲方提供能锁闭的机操工住宿及仓库1间,免费提供甲方人员住宿及存放设备的小型构配件,伙食费乙方承担。

4.按合同约定的设备型号,如甲方提供全新设备(甲方购置后直接从厂家运至乙方现场), 则按行业惯例, 设备所需的配重由乙方现场制作,由甲方提供制作图纸。

三、现场代表

甲方指派 为现场代表:

乙方指派 为现场代表,负责施工现场与乙方的工作协调。

六、甲方权利和责任

I.租赁期间,设备所有权属于甲方,甲方无需经乙方同意,可将本合同项下的权利或部分权利转让给第三人’,但需确保不影响乙方的施工使用。

2。机械设备的安装、预升、调试、验收由甲方负责。 甲方应当按照乙方要求及时安装、调试,确保正常使用。

3.甲方必须委托具有相应拆装资质的企业进行拆装,作业人员持有特种作业操作证。同一台设备的安装和顶升、锚固必须由同一单位完成。

4.安装、调试完毕后,提供首次有资质单位的

5.甲方提供的机械设备必须机况良好,资料齐全,并有责任对设备进行定期检查和技术鉴定工作,确保设备安全可靠运行。

6、租赁期内,操作中出现故障甲方要及时抢修更换配件并负责费用。每月的累计维修保养时间为24小时,特大故障4 8小时,如维修保养累计超过2 4小时或特大故障超过48小时甲方不能及时修复, 乙方有权扣减甲方当天租金。

7.租赁期内,操作人员接受乙方的统一指挥,上岗前的培训,三级教育,持证上岗。服从乙方的现场管理。机械设备的使用必须严格按照

8.若甲方操作人员不服从乙方正确、合理的指挥调度,乙方有权要求甲方重新推荐操作人员,因为乙方地面或楼面指挥所造成的安全事故, 由乙方自行承担; 因甲方设备的自身原因造成的安全事故, 由甲方负责承担损失(以吊钩为界)。如乙方命令操作人员违规操作、冒险操作、过分疲劳操作,乙方应及时通知并停止作业,若乙方在上述气候环境内施工,造成的损失由乙方负责。

七、乙方权利和责任

1.乙方在合同注明的,建筑物的工作范围内享有使用权,乙方在使用期间不得将设备(包括增加的设备)转租、转让、冲抵债务或进行抵押。因上述原因造成的损失,由乙方负责全部责任。

2、施工机械基础由乙方负责工料按厂家提供详细的基础施工图施工,安装前乙方必须提供《基础施工方案》、《基础计算书》等相关资料及监理单位盖章的《基础隐蔽验收记录表》,否则甲方有权拒绝安装。

3.提供能满足设备安装、附着顶升、拆除所需的场地、道路、配电设施、作业面脚手平台及作业面的防护, 并提供以上作业所需的电气焊设备辅助作业。负责以上作业所设定辨警戒线范围内的其他施工作业及人员的协调。苦需夜间施工或占用道路,其申报手续由乙方办理,其费用由乙方支付, 夜间施工现场乙方必须提供足够的灯光照明。

4.乙方使用施工机械需要顶升、附着, 需提前l 5天通知甲方, 以便安排工作计划。施工机械的附墙拉杆长度不能大于说明书要求,如果大于说明书要求的由乙方负责工料免费制作,且安装、顶升、拆卸过程中,所需使用的氧气、乙炔、电焊机由乙方免费提供。设备在安装、拆卸和附着过程中, 乙方的塔吊必须无条件提供给甲方使用。

5.设备、附件进场按《设备运输单》为准,运至本合同约定的安装地点后,所有设备附件由乙方保管,丢失按原价赔偿。所租赁的电梯设备, 电梯笼内的配件由甲方负责,笼外的由乙方负责。

八、租赁设备的使用、维修、保养及相关费用

1.租赁设备在租赁期内由乙方使用。甲方负责设备的维修、保养,确保设备保持良好运行状态,承担由此产生的费用。但因乙方原因造成设备故障的,由乙方支付相关材料费、人工费等费用。

2.对设备安拆、维修、驾驶等作业人员,应享受建筑施工企业意外伤害责任险的权益,乙方按国家蔑定支付保险费。如发生意外事故, 甲方负责事后的索赔事宜。事故造成的损失除保险公司理赔以外的部分由责任方承担。

九、违约责任

甲方如违反本合同条款时,在无法协商的情况下,乙方有权要求甲方退场,乙方按设备实际工作时间支付甲方租金,终止本合同。

十、争议的解决

1.凡因履行本合同所发生的或本合同有关一切争议,甲、乙双方应通过友好协商解决。

2.如果协商不能解决, 当事双方同意由合同签署地仲裁委员会仲裁的有关程序进行仲裁裁决或人民法院判决。仲裁费用和胜诉方的律师费等一切费用应由败诉方承担。

十一、停工及设备损坏及丢失责任

1.由于不可抗力或其它菲甲方原因,乙方工程中途停工,停工期间设备租金照计。

2.租用期婀因乙方或第三方原因造成设备损坏或由于违章指挥造成的损失均由乙方负责照价赔偿,并负全部责任。

十二、本合同已包括双方关于合同主题的全部内容,并取代双方此前关于合同主题以书面或口头提出的任何性质的讨论、洽谈所达成的一切陈述、信函、协议和协商。除本合同有特别约定或明确条款外,其他有关本合同主题的任何承诺、保证、声明(含报价单),对双方均无约束力。

十三、本合同一式三份,甲方1份,乙方2份,双方签字盖公章后并加盖甲方齐缝公章后生效(未加盖甲方齐缝公章本合同无效), 合同在乙方付清全部费用并且设备拆卸退场后失效。 ‘

十四、本合同未尽事宜,双方在合作过程中本着互相尊重,互相谅解的精神进行协调解决。双方就施工机械租赁有关事宜达成补充协议与本合同具有同等法律效力。

十五、补充条款

1.补充条款与上述条款内容不一致者, 以本补充条款为准。

以下无正文。

甲方(公章): 乙方(公章):

代表人: 代表人:

地址: 地址:

电话: 电话:

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点:

机械费租赁合同 第13篇

承租方(甲方):________________

出租方(乙方):________________

根据《_合同法》及有关规定,为明确甲、乙双方的权利、义务和经济责任,经双方协商一致签定本合同。

一、施工机械名称及数量:甲方向乙方租赁50T汽车起重机壹台(为五节臂)。

二、租赁时间:从________年________月________日至根据施工情况工程结束为止(大约3—4个月)。

三、施工地点:________省________市________县________镇________热电厂内

四、财务结算:

1、台班收费标准:按包月计费每月31000元。

2、付款时间:满三十天结算一次,付款60%。其余款项40%租赁合同结束后十五天内付清。租赁期间付款延期不得超过十五天,否则乙方有权停止作业。

3、工作时间:白天工作制,每天工作不超过十个半小时。晚上加班时间累计十个半小时按一天标准计算。

六、双方严格执行安全操作规程,不能违章作业,严禁负荷起吊。(吊车本身机械问题或驾驶员操作不当引发事故由乙方负责,如甲方指挥不当引发事故由甲方负责)。

七、甲方在吊装中,必须指派起重工指挥,并在施工前做好安全技术交底工作,统一指挥信号,确保施工安全。

八、乙方机组人员负责机械保养,使机械处于良好运行状态,设备出现故障应及时维修。乙方机组人员在不违反安全规程的前提下,服从甲方施工现场管理人员的调度与指挥。

九、违约责任:

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款,未经对方书面同意,任何一方不得中途变更或解除本合同,违者承担月租金的50%的.经济损失。

2、在租赁期间,未经甲方书面同意,乙方不得在租赁设备上随意增加和扣除部件,不得以租赁设备进行转租或抵押,否则责任由乙方全部负责。

十、其他约定:

1、食宿由甲方负责。机械燃油由乙方负责。乙方机组人员工资由乙方负责,乙方机组人员受甲方项目部管理。乙方机组人员若不服从甲方项目部管理。甲方有权让乙方撤换乙方机组人员。

十一、本合同经双方签字后生效,租赁费用结清后自动失效。如有未尽事宜,双方协商解决。本合同一式两份,双方各执一份。

十二、根据工程需要本合同顺延期间具有同等法律效力。未经甲、乙双方同意,任何一方不得擅自毁约,由此造成的一切损失由违约方负责。

甲方:(盖章)________________

乙方:(盖章)________________

________年________月________日

________年________月________日